Studio Rebels

1. Definities

"Studio Rebels" verwijst naar het software ontwikkelingsbedrijf, met kvk nummer 63254395.
"Opdrachtgever" verwijst naar de persoon of entiteit die gebruikmaakt van de diensten van Studio Rebels.
"Diensten" verwijst naar de software ontwikkelingsdiensten aangeboden door Studio Rebels.
"Project" verwijst naar het specifieke webontwikkelingsproject dat door Studio Rebels wordt uitgevoerd voor de opdrachtgever.
"Partijen" verwijst naar Studio Rebels en de opdrachtgever gezamen

2.1 Studio Rebels behoudt zich het recht voor om projecten te aanvaarden of te weigeren naar eigen goeddunken.
2.2 Een project wordt als aanvaard beschouwd zodra Studio Rebels een schriftelijke bevestiging of een betalingsontvangst van de opdrachtgever ontvangt. E-mailcommunicatie wordt als schriftelijke bevestiging beschouwd.

3.1 De opdrachtgever stemt ermee in om de overeengekomen betalingen volgens het projectcontract tijdig te voldoen.
3.2 Studio Rebels behoudt zich het recht voor om de voortgang van het project op te schorten totdat alle openstaande betalingen zijn ontvangen.
3.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is Studio Rebels gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.
3.4 Betalingstermijn. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

4.1 Studio Rebels zal zich inspannen om het project binnen de overeengekomen termijn op te leveren, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen als gevolg van overmacht of factoren buiten onze controle.
4.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van benodigde materialen en informatie die nodig zijn voor het project.

5.1 Kleine revisies en wijzigingen zijn inbegrepen in het projectcontract. Grote wijzigingen kunnen extra kosten met zich meebrengen en worden apart besproken.

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het voltooide project blijven in handen van Studio Rebels totdat de opdrachtgever alle betalingen heeft voldaan.
6.2 Na ontvangst van volledige betaling verleent Studio Rebels de opdrachtgever een niet-exclusieve licentie om het project te gebruiken voor het beoogde doel.

7.1 Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie niet openbaar maken of delen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.
7.2 De verplichting tot geheimhouding blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.
7.3 Indien een partij informatie moet verstrekken aan een derde, bijvoorbeeld aan een overheidsinstantie of een toezichthouder, zal de betreffende partij de andere partij hiervan onverwijld op de hoogte stellen, tenzij een wettelijk voorschrift de betreffende partij verbiedt om de andere partij op de hoogte te stellen.
7.4 In geval van schending van de geheimhoudingsverplichting is de schendende partij aansprakelijk voor de schade die de andere partij hierdoor lijdt.

8.1 Studio Rebels is niet aansprakelijk voor schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het gebruik van het project.
8.2 Voorwaarden voor aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Studio Rebels ontstaat alleen als de Opdrachtgever Studio Rebels schriftelijk en deugdelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Studio Rebels ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
8.3 Overmacht. Studio Rebels is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.

9.1 Studio Rebels behoudt zich het recht voor om de diensten op elk moment te beëindigen als de opdrachtgever zich niet aan deze voorwaarden houdt.

10.1 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Rotterdam.

Door gebruik te maken van onze diensten, erkent de opdrachtgever dat hij/zij deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.